下面是小编为大家整理的波形护栏安装合同,波形护栏合同(8篇),供大家参考。
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
供方(乙方):
甲、乙双方根据《xxx经济合同》的有关规定,本着平等互利的
一、原则,经友好协商,就甲方订购乙方产品一是,达成如下协议,以共同遵守。
二、安装。
三、 交 货 期:合同签订后 15 天后内货到现场, 10 天内安装完成。
四、 交货地点:xx市凤岗镇卧龙山花园。
五、 结算方式:合同签订后,货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 30%即35000元,验收合格办理总结算,10天内,甲方即一次性付清全额余款。
六、 乙方需遵守甲方现场规章制度,如发生安全事故,由乙方自行承担。
七、 违约责任:本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,否则应向对方支付合同总额 30% 的违约金;
甲方中途退货,无权请求还已付贷款,并要补偿乙方损失;
产品已交货运时,甲方无权要求退货。
八、 本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。
九、 产品免费保修一年(人为或自然灾害损坏除外),终身维修。
备注:
。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
电话:
电话:
年 月 日 年 月 日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程期限:
二、承包方式和范围
1、承包方式:固定综合单价包干;
包工、包料、包运输(含装卸)、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、承包范围:围墙铁艺栏杆制作安装(按甲方要求施工)
3、工程量:700m(暂估)(最终以现场实测为准)
三、质量要求
1、高度为;
2、50x50方管壁厚为;
3、40x40方管壁厚为;
4、20x20方管壁厚为;
防锈漆为黑色;
乙方安装时,主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工,
四、合同价格
本工程为固定综合单价为 元/1延长米(包括铁艺栏杆材料制作安装刷油)。总价款以现场实测核算为准。
五、付款方式
发货前甲方支付乙方预付款10000元整,乙方货到现场后,甲方付款达到所到现场货款70%,竣工验收合格后付至合同价款的95%,其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。
六、责任
1、负责提前7日向乙方发出进场通知。
2、负责提供乙方施工用水、用电源等,电源线、水管乙方自备。
3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。
4、办理工程竣工结算。
5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。
1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境,了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素,对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解;
乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。
2、开工前乙方应对施工图纸认真核查,因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。
3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及附件,并提供相应质量合格证明和使用说明书等;
因乙方采购材料及附件不符合本合同约定而产生的所有损失均由乙方负责。
4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验,并履行交接手续;
施工期间即竣工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。
5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理;
积极配合其他配套工程、附属工程的施工;
无条件服从总包单位的统一调度与安排。
6、负责在遇有影响工期情况发生时,应及时向甲方提交报告,由甲方核查、协调并通过书面形式确认工期是否顺延。
7、负责做好施工记录,隐蔽工程记录,收集、整理、提交相关技术资料。
8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交,乙方不得以任何理由拒绝交付已竣工工程;
因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。
9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定,采取有效的安全措施,施工现场的安全责任由乙方全部承担。
七、工程验收
1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb5021-20xx)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)为主要依据。
2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套,并将竣工申请于工程竣工后5日内送呈甲方。
3、在工程验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,甲乙双方须议定修补措施和修补期限,修补的工程完成后经验收合格再行移交,因此而发生的相关费用均由乙方承担。
4、工程质量如有争议,由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定,所需费用及因此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的,根据责任大小分别承担。
八、工程结算
1、工程竣工报告经甲方认定批准后,乙方须及时提交工程结算报告,并会同甲方办理工程结算;
甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作,甲乙双方达成一致意见法人代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。
2、工程总量按照实际发生进行结算。
九、工程保修
1、本项工程质保期为贰年,质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算,具体起始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行;
2、质保期内因围墙铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题,均由乙方负责免费更换或维修;
3、乙方须服从甲方的统一管理,维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修;
质保期内的`维修工作须遵循先维修后归责的基本原则;
甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的,甲方有权另行安排他人维修,维修的费用标准由甲方确认并在质保金中扣除;
乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。
4、质保期满后,甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题,甲方负责在一个月内将扣除已发生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。
十、违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥元的违约金;
2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿,甲方可对该乙方进行经济处罚。
3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失,由乙方承担。
十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。
十二、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的,双方约定向当地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签章之日起生效,至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
3、本合同如果产生纠纷,应协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本合同共一式叁份,甲方贰份、乙方壹份。
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________
代表:________代表:________
电话:________电话:________
________年________月________日________年________月________日
发包方:____ (以下简称甲方)
承包方:____ (以下简称乙方)
一、 订购产品名称:
内卡组合式锌钢栏杆
二、 样式及颜色:
按xxx黑烤漆xxx确认的样品为准。
三、 工程地点:
四、 安装数量:
五、 工期要求:根据甲方要求,以单栋交付给乙方(有工作面)15天内栏杆安装完工,每延迟一天罚款500元。
六、 质量及技术要求:
1、本合同所指栏杆系列均以内卡组合式加工而成,阳台栏杆高度为110cm,屋面栏杆高度为110cm。
2、阳台栏杆材料要求:面管为30×60面包管,厚度㎜;立柱为 40×40,厚度㎜;横管为 32×32,厚度为㎜;竖管为:19×19,厚度为㎜,单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
3、屋面栏杆材料要求:面管为40×80面包管,厚度㎜;立柱为 40×40,厚度㎜;横管为 32×32,厚度为㎜;竖管为:19×19,厚度为㎜,单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
4、表面喷涂高强度抗氧化环氧型粉末,并高温固化,具有附着力强,表面硬度高等优点,保证安装后无锈蚀现象。材料进场时必须经甲方及监理方验收合格后方能进行安装。
5、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝和螺纹钢焊接安装,底脚采用膨胀螺丝或螺纹钢焊接固定并埋于挡水线内。
6、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于 1500 mm。
7、施工人员进场后,甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准,如施工后更改,由甲方负责,与乙方无关。
七、 计算方式:本工程为 包工包料 ,工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。
八、 付款方式:
1、乙方每完成一个标段的栏杆工程量的90%,(注:栏杆进度随总包工程进度在施工,由于货梯口部分需后期施工),甲方验收合格后在一周内支付该标段栏杆工程总工程款的60%,整个小区所有栏杆工程竣工后由甲方和监理验收合格审核结算,30日内付至总工程款的85%,工程整体验收后付至总工程款的95%,余下5%作为质量保证金,在一年后一次性付清。如甲方在上述付款时间内未能支付工程款,逾期七天以上的,则每天向乙方支付500元的违约金。
九、 双方责任及义务:
1、甲方协调处理乙方进场施工条件。垂直运输、施工用电、临时用房、与土建方的配合费用均由乙方与施工方自行协商解决。
2、修补墙面洞口、立柱洞口所产生的费用由乙方负责。
3、乙方必须保证材料及安装质量。保证安装稳固性,做到横________竖直的要求,减少安装过程中的磕碰,并做好弥补油漆,成品保护工作由乙方负责。
4、乙方应保证安装过程中的安全问题,在进场前对人员进行安全知识教育,指挥,遵守现场的各项安全管理制度。并承担一切安全事故责任及费用。
十、保修:
1、自竣工验收之日起,所有栏杆保修期为一年,保修金为合同结算价的5%,保修期满10天内退还保修金额,不计息。
2、在保修期内,乙方应履行保修义务,因乙方原因造成的工程质量事故和质量缺陷限乙方应无偿保修,并赔偿由此引起的甲方的损失。
3、在保修期正常范围内,乙方应维修,若人为造成的损失,维修费及工时,材料费由甲方承担。
十一、违约责任和解决合同纠纷的方式,双方协商解决,或提起法律诉讼。
十二、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。自甲乙双方代表签字并盖章后生效,至工程尾款付清之日终止。以上协议,未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________
代表:________代表:________
电话:________电话:________
________年________月________日________年________月________日
甲方:
乙方:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、加工规格、安装要求:必须严格按设计图纸和相关规范要求。
4、规格、价格表:
5、规格、安装要求:
材料要求:栏杆扶手型材采用____________牌,栏杆按图示要求高度、厚度不小于
制作要求:型材加工应在车间内进行,车间应有良好的清洁条件;
有适用于加工型材的设备、机具,并满足精度要求;
所用的量具要能达到测量相适应的精度,在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。
所有构件在加工制作前,应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对,并对现有洞口进行精心测量,调整偏差,因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。
所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。不得使用未经试验合格的材料,不得使用未经认可的材料。加工质量必须符合现行质量验收规范,观感质量良好,办理检验批验收。
6、开、竣工日期:
开工时间:
竣工时间:
本合同暂定总价万元,结算时按实际施工数量计算。
(一)甲方责任和权利
1、甲方应按合同约定时间向乙方支付制作、安装费。
2、甲方对乙方实施监督和管理。
3、甲方负责协调乙方与其他三方的工作。
4、甲方有权抽查乙方的加工和安装情况。
5、甲方负责对乙方进场材料进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。
7、甲方应对乙方的安装工作提供必要的技术支持。
8、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的问题,有权制止、要求整改、返工、停工等。
9、乙方安装完毕后,甲方负责验收,有权对安装不合格的要求整改、返工,直至合格为止,并在最终的验收报告上签字、盖章确认。
(二)乙方责任和权利
1、乙方负责安装上墙后的成品保护,如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。
2、乙方负责对配件及辅料的验收,因乙方验收不严格,给甲方造成的损失,由乙方自行承担。
2、乙方接受甲方的监督和管理。
3、乙方应将加工、安装进度计划提交甲方。
4、乙方应接受甲方关于加工、安装方面的抽查。
5、乙方在任何时候都应接受甲方或监理方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。
6、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管,在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。
7、如果因甲方个别项目发生变化,致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况,乙方应给予可能的支持,
8、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度,并接受甲方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前,负责对工程成品进行妥善保护,因乙方原因造成的一切损失均由乙方承担。
9、安装完毕后,乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护,致使损坏的,由乙方负责。
10、提交相关资料汇总移交总包方,保证竣工资料完整,确保工程顺利验收。
1、支付方式
加工、安装费用的支付:乙方向甲方请求付款前,必须征得总包方同意,并由总包方在合同付款单上签字确认,甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。
2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%,达到竣工验收条件付暂定总价的40%,竣工验收合格结算完后付至总价的95%,留5%的质保金,质保期满后无质量问题付清。质保期从竣工验收合格之日起一年,质保期内有问题乙方必须履行维修责任。
3、乙方在收到甲方的工程款的同时,需向甲方提供足额的相关发票。
1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。
2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准,执行新的国家或行业标准。
3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐,提交甲方一份。另外,甲方验收时有权随机抽取检测,相应的检测费用由乙方承担。
4、加工、安装完毕后,表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整,没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。
1、乙方以合理的包装,保障产品符合正常贮运的要求,因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏,由乙方负责。
2、货物包装不再另行计费。
1、乙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。
2、货物送达合同约定地点后,由甲、乙双方验收。
1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工,确保安装进度和质量。
2、安装过程中,所需的辅料乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。
3、在安装前,型材变形、外观破坏、规格不符等,乙方应及时调换。
4、乙方在安装过程中,必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定,如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失,均由乙方承担。
5、安装完毕后,乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后,在验收合格确认文件上签字、盖章,并提交甲方。
6、总包方验收后若有异议,出具书面报告给乙方,乙方应在3日内给予答复;
由于短缺或质量问题等,乙方应在3天内补齐或更换。
7、甲方收到乙方的最终验收报告后,由甲方协同相关技术人员进行复检,合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况,根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。
8、总包方必须保障乙方的正常施工条件,出现停电、施工受阻等情况时,必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期,属于责任单位个人行为。
1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的,由乙方承担相关费用。
2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的,乙方应免费更换和维修。
3、乙方撤场后,如出现需要维修问题时,乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后,24小时内必须到达现场进行维修(非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的,相关维修费用由甲方或当事人承担),否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理,所发生费用从质保金中扣除。
1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款,经乙方催告后两个月内甲方仍未支付,严重影响工程施工的,乙方可以单方解除合同。
2、乙方出现下列情况,甲方有权与乙方解除合同。
①乙方冒用他人资质,或者私自将工程进行分包或转包。
②乙方不及时进驻工地进行安装,经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。
③乙方收到甲方《整改通知》后3日内,仍继续存在或在以后重复出现同一问题。
④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。
⑤乙方不按甲方指定或确认的材料,以及合同约定的质量要求进行加工、安装。
⑥加工、安装质量不合格,并拒绝重作、返工。
1、甲方违约责任:
①甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款,承担相应违约责任,每天按应付款部分的金额万分之二的比例,向乙方支付逾期付款的违约金。
②合同履行过程中,当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方,给乙方造成的损失,由甲方承担全部损失。
2、乙方违约责任:
①对乙方加工、安装过程中出现的质量问题,甲方直接追究乙方责任。
②由于乙方加工、安装质量不合格的,乙方应赔偿甲方全部损失。
③乙方未按合同约定做好成品保护,应负责重新安装符合要求,由此增加的费用由乙方承担,同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金,并承担给甲方造成的其他损失。
④乙方安装迟延,给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失。
⑤乙方未按合同约定日期安装完毕的,每迟延一天向甲方支付20xx元的进度违约金。
⑥乙方加工、安装必须符合国家规范等。未能达到国家规范要求,则视为违约,甲方有权要求乙方重作或返工,直至符合国家规范。乙方承担因此造成的全部损失,同时应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。
⑦若发现乙方在施工现场遗留垃圾,甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作,否则甲方有权请第三方处理垃圾,由乙方承担相应费用。
⑧因乙方责任致使合同终止,乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。
⑨因甲方或总包方原因,导致乙方不能正常施工时,乙方应以书面形式提出延期申请,否则甲方不承担相关责任。
合同履行过程中发生争议,双方友好协商解决;
协商解决不了的,向工程所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同自签订之日起生效,一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,具同等法律效力。
2、本合同之双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________
代表:________代表:________
电话:________电话:________
________年________月________日________年________月________日
甲方:
(以下简称甲方)
乙方:
(以下简称乙方)
因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性,为防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。
甲方安装防护栏为指定房屋楼下四个窗户(包含卧室一个窗户,书房一个窗户,餐厅一个窗户以及厨房一个窗户),以及楼上一内侧防护栏门窗。
乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施,甲方指定用料为不锈钢管,厚度为厚。定价安装每平米80元计算,总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。
乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具,自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。
乙方在施工中对,若发现有缺陷或隐患时,必须及时解决;
危及人身安全时,必须迅速停止作业。
乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。
甲方支付乙方定金400元人民币,其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。
根据工程的实际情况,对工程作出质量方面的检查和监督。
甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知。
不锈钢护栏立柱间距不得大于12厘米。
按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为50年,乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于 100公斤的情况下自行掉落,否则乙方负责因防护栏掉落导致的`全部安全责任。
本合同一式二份,双方各执一份。
本合同经双方法人代表(委托人)签字后生效,质保期满后本合同自动失效。
合同定立时间:
年 月 日
甲 方:
乙 方 :
(签字) (签字)
法定代表人:
法定代表人:
电话:
电 话:
发包方:
承包方:
一、工程概况
二、合同工期
1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。
2、生产工期:合同签订后,承包人根据发包方提供的图纸(详附件做法)及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》(含产品型号、规格、数量等)制作。
3、工期:签订合同后10日历天内进场,进场后40日历天完成承力框架结构安装,三个月内完成全部工程内容。
4、本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。
5、施工进场时间:自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的,发包人有权解除合同,对发包人造成损失的,承包人赔偿相应损失。
三、合同价
1、综合单价价:深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆¥元/米,深灰色铝合金格栅栏杆¥元/米,阳光窗不锈钢护窗栏杆¥元/米。
2、综合包干单价包含的内容:包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金(包括但不限于提供资料、检测、验收)费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外,合同综合单价不因任何因素进行调整。
3、含税包干单价包括的工作内容:提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。
4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算,并以发包人提供的尺寸为标准,由甲乙双方审核签字生效。
5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。
四、承包范围及承包方式
1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求,以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据,由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。
2、承包方式:包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。
五、工程质量标准
1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行:
2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行,如国家和地方验收标准及规范有抵触的,按国家验收标准及规范执行;
无国家和地方现行的施工验收标准及规范的,则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时,按新颁布的验收标准和规范执行。
3、其它与工程相关的验收标准及规范(包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求)均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求,承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。
4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定(洽商)等均作为本工程的验收依据。
5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。
6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。
7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工,不得出现任何偷工减料的行为;
8、工程质量要求须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-200
9、发包人作出的符合约定要求的工程变更[含设计变更、技术核定(洽商)下同]等,承包人必须按要求在规定时间内完成,若承包人认为按发包人要求的时间完成不合理,承包人可向发包人工程总监提出建议,承包人按发包人工程总监审批意见执行,否则视为承包人违约。
10、承包人必须严格按照施工程序、工艺作法规定执行,如违反施工程序、工艺作法规定的要求,发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金1000元,承包人还应承担由此产生的一切责任和损失(含购房业主的索赔等)。
11、承包人保证本工程(本合同中所指的本工程均包含承包人分包的分项工程)所使用的材料、设备、配件等质量和工程质量符合约定要求并符合国家关于有害物质限量的相关标准和环保要求。
12、本工程必须实行样板带路,承包人在单项工程进行大规模施工以前,应先做好样板通知发包人现场工程师代表及相关人员确认后方能进行大规模施工,否则由此产生的损失由承包人自行承担。
13、工程施工注重过程和施工程序,承包人应通过严格的工艺流程来保证施工质量,工艺过程必须留下记录。
14、承包人听从发包人的现场安排,按规范和图纸要求施工,并服从现场发包人的要求,要求达到国家规范验收水平,一次验收合格。达不到合同条件的部分,发包人一经发现,可要求承包人返工,承包人应按发包人要求返工,若承包人2次以上返工仍无法符合合同条件的,发包人可以单方面解除合同并停付工程款,并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施,承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。因承包人原因达不到合同条件,由承包人承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到合同条件,发包人有权委托第三方进行施工修复,所发生费用由承包人承担。
15、承包人生产安装过程中,发包人可按每100m抽查3m比例随时要求打开进行材料破坏性检查,承包人应无条件配合,并自行恢复,发包人不付费用,并有权知道其进货渠道,如承包人不配合,按违约处理,视情节轻重,每次从工程款中扣除违约金500-1000元/次,如承包人所用材料不符合发包人要求,其所施工完验收合格部分按综合单价的65%结算,如施工完部分不结算,并且发包人有权终止合同,承包人不得有异义。
六、工程技术要求
1、消防楼梯栏杆采用金属栏杆,阳台、露台栏杆采用彩铝钢化夹胶玻璃栏杆。
2、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆的设计应依据图纸以及设计要求进行相应的深化设计,该设计方案完成后应经过招标方及设计认可。
3、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆材料在加工制作前应进行送样、封样,现场以样品质量标准进行材料的验收工作。
4、承包人应依据设计图纸以及相关技术文件和现场栏杆预留尺寸确定加工尺寸,经现场总包、监理和发包人审核后进行加工后续工作。
5、承包人进场施工前应编制施工方案,施工方案中的技术做法应达到相应的深度,能够指导现场的施工;
现场的安装以及临界的处理应严格依照审批后的方案执行。
6、承包人进场后的所有现场施工工艺都应以图纸以及经过审批后的技术文件为依据进行,杜绝没有依据性的、随意性的施工。
七、材料要求及供应
1、承包人供应的材料必须按设计施工图和现行有关标准及招标文件规定的材料要求进行采购或制作,并提供产品合格证明及对材料质量负责。
八、质量保修
1、质量保修期从工程竣工验收合格、完善整改意见、取得竣工验收证明、移交委托管理人并在工程移交书上签字之日起计算。
2、承包人必须明确维保负责人、联系方式,如遇紧急情况下的联系人。
3、双方根据xxx《建设工程质量管理条例》规定,结合该设备约定质量保修期如下:在正常使用条件下,本工程质量保修期限为贰年。
4、维保期内如出现危及人身、财产安全的,造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用等情况,责任人在接到通知后48小时内未到场进行修复或有意推委、拖延,发包人有权委托第三方修复,发生的费用由承包人负责。
九、调价方法
1、本合同附件有相同项目的,按相同项目的计费单价计算。
2、本合同附件无相同项目,但有相近项目的,则参考最相近项目的计费单价计算。
3、本合同附件无相同项目,也没有相近项目的,由发包人、承包人双方协商解决或签订补充协议。
十、付款方式
1、工程款分批支付。
2、工程范围内拦杆安装按月进度支付70%。资料齐全,专项验收合格后,次月支付10%;
竣工验收合格后办理完结算,次月支付结算总造价15%。
3、工程范围内栏杆的结算总造价的5%做为质量保修金,贰年保修期满后28天内付清(质量保修金不计利息)。
4、每次支付工程款时,承包人须开具相应xxx,竣工结算完成开具结算金额全部xxx,否则,发包人有权不支付工程款。
十一、发包方权利与义务
1、发包人委派为现场代表,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
2、发包人有义务提供各楼栋栏杆的规格。
3、在保证承包人生产周期的前提下,发包人为承包人提供必要的工作面、材料堆场。
4、发包人协调主体承包单位提供施工水、电源点,由承包人安装计量表独立计费,以消耗水量及水路损耗按自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每期工程款中扣回(生活用水由承包人自行解决,所需费用由承包人承担),工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担,由发包人代缴后在每期工程款中扣回。
5、协调主体单位配合内容:
(1)提供合格施工工作面;
(2)提供水电源各一个点;
(3)提供正确的标高线和轴线;
(4) 提供场地,便于搭设临时仓库(工人宿舍由承包人在施工现场红线外自行解决);
(5)施工中产生的垃圾、包装物、废料、凿洞开槽产生的渣土由承包人自行收集到发包人指定的地点堆放,由发包人负责协调外运;
(6)负责提供栏杆专业工程安装所需的塞隐蔽缝、固定等所需的水泥、砂;
负责用水泥、砂、碎砖等进行接头塞缝(不包括打胶及非水泥砂等的塞缝)。
十二、承包方权利与义务
1、承包人指派为现场项目负责人,全权负责现场事宜。
2、在合同签订前,承包人有义务提供材料样品、型号和图片资料。与发包人共同确认尺寸及样式。
3、承包人应严格按合同约定时间提供符合合同规定的产品,承诺安装后产品表面良好。
4、承包人有义务确保所供产品、安装和服务质量符合合同约定标准。
5、承包人进入施工现场的所有人员应服从发包人、监理方及土建总包方对工程质量、安全、文明施工的管理,因承包人原因造成的各种损失由承包人自行承担。
6、负责栏杆的制作、运输、安装及在移交物业前的清洁和成品保护、保管等,如有损失或遗失,承包人自行承担经济损失。
7、承包人须严格按国家相关法律法规组织施工,施工过程中,发生的各种安全事故及对发包人及第三人人身财产造成的损失,均由承包人承担全部经济及法律责任。
8、承包人责任为协助完成产品的消防报验资料并确保防火门产品和工程通过当地消防管理部门的验收;
9、负责工程的竣工验收。承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范gb50328-2001》要求向发包人提供一式六份合格竣工资料及一式两份竣工结算书。发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见,承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善,发包人自承包人补充完善后28个工作日内审核完毕。承包人逾期补充完善的,以发包人的审核意见为准。
十三、转让、分包、贴牌生产的禁止
1、在发包人同意分包的前提下,承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质,如承包人选择的分包商不具备相应资质的,发包人有权撤消承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失,承包人应负全额赔偿责任。
2、承包人不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。
十四、知识产权
1、如因承包人供应的栏杆造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯,则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。
2、按有关规定承包方供应的货物应办理生产许可证而未办理的,由此引发的各种纠纷、责任(含安全及质量事故责任)、相关费用均由承包方全部负责。
十五、违约责任
1、因承包人自身原因未能按合同约定工期如期竣工移交工程的,每延迟壹天,承包人须按1000元/天承担违约金,延期三日仍未能竣工的,承包人须按合同预计总金额的30%向发包人支付违约金,且发包人有权单方面解除合同另行委托其它单位合作。
2、承包人未能按合同约定供货或调换材质、以次充好,视为承包人违约,承包人须按合同预计总额的10%向发包人支付违约金,同时须赔偿因此给发包人造成的损失,且发包人有权单方面解除合同。
3、承包人未能一次通过验收,须按本合同第十五条第一款违约责任处理,直至通过验收,并且由此造成的发包方损失由承包人承担。
十六、廉洁条款
1、严禁发包方人员以任何方式明、暗示请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受提供的其他私人便利或利益。
2、严禁承包方人员以任何方式向发包方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。
3、如果出现承发包双方在履约过程进行私下提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,对方有权单方解除合同,因解除相关合同造成损失的,应承担赔偿责任;
同时,如有违约,仍须承担违约责任。如果上述行为严重的,保留追究法律责任的权利;
如果事后主动积极向对方陈述事实,或有证据显示以上行为为工作人员施压的不得已行为,则仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。
十七、其它
1、对合同履行过程中发生的争议,发包人与承包人应友好协商解决,争议无法通过协商达成一致解决意见的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、发包人付予承包人的工程款,承包人须优先支付工人工资;
若承包人拖欠建筑工人工资,发包人有权从工程款中直接支付,同时发包人收取该部分款项30%的违约金。
3、承包人须在签证内容实施完毕后三天内向发包人提出签证,过期提出则视为承包人自动放弃此签证权益。
4、施工过程中,如发包人需对部分工程提前安装、以作为销售使用,则承包人须按发包人的要求提前完成该部分工程。
5、发包人只负责提供距施工现场近距离范围内堆放材料的场地,承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所,发包人不予补偿费用。
6、承包人应按施工安全规范做好施工安全管理,指定安全、防火负责人,采取安全及防火保障措施,保证物件堆放整齐与道路畅通。并对施工期间发生的施工质量、安全事故承担全部责任,并负责及时报告发包人及政府有关部门。
7、在施工期间,承包人委派现场的`项目经理、项目执行经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时,必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开;
项目经理离开期间,项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时,上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的,承包人承担每次每缺一人1000元的违约金。
8、发包人对项目管理人员进行考勤管理,项目经理每个月累计离开现场时间不得超过三个日历天,每超出一天,中标人承担1000元的违约金,此后每天的违约金按1000元递增;
施工过程中,发包人有权力指令中标人撤换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理、副经理及施工管理人员)或班组,中标人必须服从并执行。
十八、合同生效
1、本合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充协议。
3、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
4、本协议壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,各份具同等法律效力。以下无正文
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________
代表:________代表:________
电话:________电话:________
________年________月________日________年________月________日
甲方:________________(以下简称甲方)
乙方:________________(以下简称乙方)
因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性,为防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。
甲方安装防护栏为指定_______________。
乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施,甲方指定用料为_______,厚度为________厚。定价安装每平米______元计算,总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。
乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具,自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。
乙方在施工中对,若发现有缺陷或隐患时,必须及时解决;
危及人身安全时,必须迅速停止作业。
乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。
甲方支付乙方定金______元人民币,其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。
根据工程的实际情况,对工程作出质量方面的检查和监督。
甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知。
不锈钢护栏立柱间距不得大于______厘米。
按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为_____年,乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于______的情况下自行掉落,否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。
本合同一式二份,双方各执一份。
本合同经双方法人代表(委托人)签字后生效,质保期满后本合同自动失效。
合同定立时间:______年______月______日。
甲方:____________
乙方:____________
(签字)__________
(签字)__________
法定代表人:______
法定代表人:______
电话:____________
电话:____________
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》有关法律、法规等条例甲方将营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏安装工程承包给乙方施工作业,并达成如下条件:
营山县村道公路安保设施第十三标段建设工程波形护栏米。
单价以每米材料管理机械费人工费。民工生活住宿等一切由乙方负责。
1、甲方无条件按时把材料运到施工之目的地,乙方在堆放好的地方转运,因条件问题甲方运不到目的地的材料由乙方自行转运,甲方不承担运输费用。
2、乙方必须管理好甲方交给的材料,丢失、损坏均由乙方无条件按原材料进行赔偿材料费。
3、在施工途中乙方施工人员必须穿安全背心。
4、在施工途中确保安全事故发生,因安装、运输中所造成的安全事故均由乙方全部承担,甲方概不负责。
1、护栏安装要求横平竖直,造型美观。工艺必须按甲方要求施工。
2、在施工途中造成的不合格甲方通知乙方立即到整改所造成的返工费由乙方自行负责承担。
3、乙方按时完成甲方规定的工期,不得拖延,提前一天拖延一天,奖励或处罚人民币2000元,因材料不到位和不可抗拒的因素所延期而顺延。
本工程施工作业工期为30天,从开工之日起算起。
1、完工5公里甲方支付工程款3万元。
2、待工程完工后1月内经甲方验收合格后一次性付清工程余款。
甲乙双方签约之后本合同生效,如违约由违约方承担一切经济损失,乙方在施工中途违约,甲方将终止本合同并拒付一切工程款。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方法人签字:
乙方法人签字:
年 月 日
扩展阅读文章
推荐阅读文章
恒微文秘网 https://www.sc-bjx.com Copyright © 2015-2024 . 恒微文秘网 版权所有
Powered by 恒微文秘网 © All Rights Reserved. 备案号:蜀ICP备15013507号-1